Canal de Panama
Modèle:En-tête label Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Canal
Le canal de Panama (Modèle:Lang-es) est un canal maritime de Modèle:Unité de long, qui traverse l'isthme de Panama en Amérique centrale, reliant l’océan Pacifique et l’océan Atlantique. Sa construction a été l'un des projets d’ingénierie les plus difficiles jamais entrepris. Son influence sur le commerce maritime a été considérable, puisque les navires n’ont plus eu besoin de faire route par le cap Horn et le passage de Drake, à la pointe australe de l’Amérique du Sud. Un navire allant de New York à San Francisco par le canal parcourt Modèle:Unité, moins de la moitié des Modèle:Unité du voyage par le cap Horn<ref>Modèle:Ouvrage.</ref>.
L'histoire du canal de Panama est très mouvementée. Le concept d’un canal à Panama remonte au début du Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle. Une des premières représentations iconographiques du canal est indiquée sur la carte des Conseils du missionnaire breton Michel Le Nobletz vers 1630. La première tentative de construction ne commença qu'en 1880, sous l’impulsion française de Ferdinand de Lesseps, grâce à une collecte de fonds géante à la Bourse de Paris. Après l'échec de cette tentative, le travail fut terminé par les États-Unis sous la direction de George Washington Goethals, et le canal ouvrit le Modèle:Date-. La construction des Modèle:Unité du canal a été parsemée de problèmes, des maladies comme le paludisme et la fièvre jaune, aux glissements de terrain. Le nombre de travailleurs qui périrent de maladie durant la construction a été évalué à plusieurs milliers (plus de 5 600 pour la seule période française 1881-1889)<ref name=":0">Modèle:Ouvrage.</ref>.
Depuis son ouverture, le canal a remporté un énorme succès et continue d’être un point de passage stratégique pour la navigation. Chaque année, il est emprunté par plus de Modèle:Unité transportant plus de Modèle:Unité de tonnes de cargaison. Jusqu'à 2002, un total de Modèle:Nombre étaient passés par le canal<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Des travaux d'élargissement du canal ont été lancés en septembre 2007 pour livrer passage à des navires de plus gros tonnage, transportant jusqu'à Modèle:Unité, soit plus du double de la charge auparavant autorisée à emprunter la voie navigable<ref>Modèle:Lien web.</ref>. C'est un groupement d'entreprises mené par l'entreprise espagnole Sacyr, l'italienne Salini Impregilo, la belge Jan de Nul et la panaméenne Constructora Urbana, qui a réalisé les travaux<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Le premier navire « new Panamax » (ou neopanamax) a passé les nouvelles écluses le 26 juin 2016.
Histoire
Modèle:Article détaillé La première mention d’un canal à travers l’isthme remonte à 1534 : Charles Quint suggéra alors qu'un canal à Panama faciliterait le voyage des navires allant au Pérou et en Équateur<ref>Modèle:Lien web, par l’autorité du canal.</ref>.
Étant donné l’importance stratégique de l’Amérique centrale en tant que fine portion de terre séparant deux grands océans, d’autres formes de liens commerciaux ont été tentés.
En 1698, le royaume d'Écosse se lança dans le projet Darién destiné à créer une voie commerciale terrestre, mais il fut abandonné en 1700 en raison des conditions inhospitalières<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle
Modèle:Article connexe Le chemin de fer du Panama fut construit puis mis en service le Modèle:Date-. Ce fut le premier chemin de fer transcontinental. Ce lien terrestre facilita grandement le commerce et constitua un élément important de l’établissement du canal, par exemple pour le transport du matériel.
Une route maritime entre les océans était toujours vue comme la solution idéale, et l’idée d’un canal fut ravivée à plusieurs occasions, et par plusieurs routes : un canal au Nicaragua fut envisagé plusieurs fois. Finalement, à la suite du succès du canal de Suez, les Français, sous la direction de Ferdinand de Lesseps qui avait réalisé ce dernier, commencèrent la construction d’un canal au niveau de la mer (sans écluse) au Panama le Modèle:Date-. Le projet rencontre aussitôt l'opposition des États-Unis ; le président Rutherford B. Hayes rendit public son désaccord concernant le contrat franco-colombien : Modèle:Citation bloc
En septembre de la même année un tremblement de terre secoua l'isthme panaméen, faisant baisser à la Bourse de Paris, le cours des actions de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama créée trois ans plus tôt. La fièvre jaune, ainsi que la difficulté de domestiquer le rio Chagres qui connaissait régulièrement des crues dévastatrices et tout aussi meurtrières durant la saison des pluies<ref>Modèle:Lien web, par l’autorité du canal.</ref>, mirent à mal le projet que Gustave Eiffel sauva en concevant un système de dix écluses. Toutefois, ces graves difficultés amplifiées par l'affairisme débouchèrent sur la faillite de la compagnie en 1889, déclenchant ainsi le fameux scandale de Panama.
En Modèle:Date-, l'ingénieur en chef du chantier, Philippe Bunau-Varilla, crée la Compagnie nouvelle du canal de Panama pour reprendre le projet. Il publie dans la presse française, et notamment dans le journal Le Matin, qui lui appartient, des articles pour motiver les investisseurs, mais la crise politique qui mène à la démission du cabinet ministériel français en mai 1894 provoque la chute des investissements. En décembre 1901, à l’insu du gouvernement colombien, et sans se soucier d’aller à l’encontre des clauses du contrat, le gouvernement français et les actionnaires de la Compagnie nouvelle autorisent la vente des actions aux États-Unis<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle
Le site de Panama, en difficulté, éclaboussé par la faillite et par le scandale encore récents, se trouve alors en compétition avec le projet de canal du Nicaragua. Sur la base de recherches en cours depuis 1886, le Nicaragua aurait dû être le terrain pour un futur canal par Washington, mais Bunau-Varilla et Cromwell s’attachent à convaincre le Congrès américain que le projet panaméen est plus avantageux. Pour cela, Modèle:Unité sont distribués aux membres-clés du Parti républicain. Le Modèle:Date-, le Congrès ratifie la décision du président Theodore Roosevelt d’acheter des parts à la Compagnie nouvelle<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Toutefois, la Colombie refuse de concéder aux États-Unis une souveraineté quasi totale sur le futur canal et la région environnante. L’ambassadeur américain à Bogotá avertit alors que si le traité n’était pas ratifié, Modèle:Citation. Le 3 novembre 1903, les séparatistes panaméens se déclarent indépendants de la Colombie, avec le soutien des troupes américaines. Les navires de guerre américains ancrés à l’abord des côtes interdisent toute intervention de l’armée colombienne<ref name=":1" />.
Le 18 novembre 1903, à New York, est signé le traité Hay-Bunau-Varilla, faisant du Panama un protectorat. Les États-Unis reçoivent une frange de Modèle:Unité de large des deux côtés du canal, pour sa construction et son exploitation à perpétuité. La souveraineté dans la zone du canal leur revient, le Panama étant Modèle:Citation. On leur concède aussi un droit d’ingérence permanent dans les affaires intérieures panaméennes, et la possibilité d’intervenir militairement en cas d’atteinte à l’ordre public. Cette clause prend force de loi lorsqu’on l’inclut dans la Constitution, promulguée le 20 février 1904, et rédigée avec la participation du consul américain William I. Buchanan<ref name=":1" />.
Le Corps du génie de l'armée des États-Unis sous la direction de l'ingénieur en chef, le colonel George Washington Goethals, élabore alors un nouveau projet impliquant la construction de trois ensembles d’écluses et la création d’un lac artificiel, le lac Gatún. Ce projet se fonde sur une étude réalisée en 1879 par l’ingénieur français Adolphe Godin de Lépinay, mais qui avait été rejeté par le congrès dirigé par Ferdinand de Lesseps.
La construction en tant que telle du canal coûta la vie à plus de Modèle:Nombre durant la période "française" de 1881-1889, et une source américaine estima en 1912 le nombre total de morts causées par la construction (période française + période américaine), à plus de Modèle:Nombre<ref name=":0" />, dont la quasi-totalité fut causée par les maladies bactériennes, les virus, etc.
Après plus de dix années supplémentaires de travaux (qui viennent s'ajouter à ceux de la période française de 1881 à 1889), le canal est enfin achevé et inauguré le Modèle:Date- à bord du navire Ancón, en présence du président panaméen Belisario Porras Barahona, accompagné d'officiers américains.
Dans les années 1950, alors que le canal rapporte 50 millions de dollars aux États-Unis, ces derniers n’en reversent que deux millions au Panama. En 1963, face aux revendications territoriales des Panaméens, les États-Unis acceptent que le drapeau panaméen soit placé au côté du leur sur les bâtiments civils de la zone du canal. Le 9 janvier 1964, le général américain Flemming, en ordonnant le retrait des drapeaux panaméens, provoque une émeute dont la répression fait vingt-sept morts et des centaines de blessés<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Le général Omar Torrijos, au pouvoir depuis 1968, se lance dans un combat contre les États-Unis pour obtenir la souveraineté du Panama. En 1973, devant l'absence de progrès dans les négociations avec Washington, il tente de faire intervenir l'ONU : Modèle:Citation. Mis en minorité, Washington appose son véto à la résolution adoptée. Finalement, en 1977, Torrijos réussit à renégocier l’accord sur la zone du canal (traités Torrijos-Carter) et celle-ci elle est rétrocédée au Panama vingt ans plus tard, en 1999<ref>Modèle:Ouvrage.</ref>.
Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle
Avec l’accroissement de la demande, le canal reste en position d’élément stratégique du commerce maritime mondial. Cependant, l’augmentation de la taille des navires montre la nécessité de changements à apporter au canal pour qu'il garde sa part de marché. On estima qu'en 2011, 37 % des porte-conteneurs étaient trop gros pour le canal actuel. La capacité maximale actuelle, moyennant quelques améliorations mineures, est estimée entre 330 et Modèle:Nombre de tonnes par an ; cette capacité devait être atteinte entre 2009 et 2012. Près de Modèle:Pourcentage des navires transitant actuellement par le canal utilisent déjà la largeur maximale des écluses<ref name="acpthird">Modèle:Lien web.</ref>.
De nouveaux jeux d'écluses ont été construits et après Modèle:Unité de travaux, le nouveau canal est inauguré le Modèle:Date-.
En juillet 2019, les salariés du port de Balboa, à l'entrée sud du canal de Panama, conduisent une grève afin d'obtenir de meilleurs salaires et la négociation d'une convention collective<ref>Modèle:Article.</ref>.
Statut du canal
La zone du canal de Panama, passée sous domination des États-Unis quelques jours après l'indépendance du Panama en 1903, a été rétrocédée à celui-ci en 1999 à la suite des traités Traités Torrijos-Carter.
Le premier traité est officiellement intitulé Traité de neutralité permanente et le fonctionnement du canal de Panama (en espagnol : Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá ) et est communément appelé « Traité de neutralité ».
En vertu de ce traité, les États-Unis conservent le droit permanent de défendre le canal de toute menace qui pourrait interférer avec son service neutre continu aux navires de toutes les nations.
Le deuxième traité est intitulé Traité du canal de Panama ( Tratado del Canal de Panamá ), et mentionne qu'à partir de 12h00 le 31 décembre 1999, le Panama assumera le contrôle total des opérations du canal et deviendra responsable de sa défense.
Le canal de Panama est, selon l’American Society of Civil Engineers<ref group="n">« Association américaine des ingénieurs en génie civil. »</ref>, la septième merveille du monde moderne.
Autorité du canal de Panama
Modèle:Article détaillé Cette Autorité est responsable de la gestion et de l'exploitation du canal de Panama. Elle a remplacé la Commission du canal de Panama, agence panamo-américaine qui gérait le canal avant la rétrocession du canal par les États-Unis au Panama le 31 décembre 1999.
Chiffre d'affaires
En 2003, le chiffre d’affaires annuel du canal a dépassé le montant d’un milliard de dollars pour un bénéfice du tiers. Le projet d’élargissement, d’un coût total de huit milliards de dollars, permettant d’accueillir des bâtiments deux fois plus grands que ceux qui transitent aujourd’hui, a été soumis à un référendum des citoyens en 2006. D’après le résultat officiel du scrutin donné par le tribunal électoral du Panama, le « oui » l’emporte avec près de Modèle:Pourcentage des voix. Modèle:Pourcentage du commerce maritime mondial passe par le canal de Panama. L’inauguration du canal élargi a lieu le Modèle:Date-, après neuf ans de chantier pharaonique. Les coûts des travaux devaient être de Modèle:Unité de dollars mais il y a eu une rallonge de Modèle:Unité à cause des retards sur le chantier. Avant les cargos passaient avec Modèle:Unité mais maintenant les cargos passent avec plus de Modèle:Unité.
Description
Le canal de Panama relie le golfe de Panama, dans l’océan Pacifique, à la mer des Caraïbes et à l’Atlantique. La forme de l’isthme de Panama, qui serpente, fait que le canal s’étire en fait du sud-est (à partir du Pacifique) au nord-ouest (en direction de l’Atlantique). Pour éviter toute confusion, les autorités du canal classent les transits en deux catégories : direction nord (du Pacifique vers l’Atlantique) et direction sud (de l’Atlantique vers le Pacifique).
Le canal peut accueillir des bateaux de différentes tailles, allant des yachts privés jusqu'à de gros navires de commerce. Les bateaux ayant la plus grande taille admissible dans le canal sont désignés sous l’appellation « Panamax ». Un nombre croissant de navires dépasse cette taille et sont appelés « post-Panamax ». En moyenne une traversée du canal par un cargo prend environ neuf heures. En 2005, Modèle:Nombre ont emprunté le canal représentant un tonnage total de Modèle:Unité de tonnes et une moyenne de Modèle:Nombre par jour<ref name="acptraffic">Modèle:Lien web.</ref>.
Quand le cuirassé Modèle:USS a emprunté le canal en 1945, il restait une marge de Modèle:Unité (Modèle:Unité) sur la largeur, au point le plus étroit<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} William Kremer, « How much bigger can container ships get? » sur BBC News, 19 février 2013.</ref>.
Disposition
Le canal consiste en deux lacs artificiels, plusieurs canaux améliorés et artificiels, et trois ensembles d’écluses. Un lac artificiel supplémentaire, le lac Alajuela, agit comme réservoir pour le canal. Un navire se rendant du Pacifique à l’Atlantique effectue le parcours suivant :
- à partir des bouées qui en marquent l’entrée dans le golfe de Panama jusqu'aux écluses de Miraflores, les navires parcourent Modèle:Unité dans le canal, passant sous le pont des Amériques ;
- le système d’écluses de Miraflores fait Modèle:Unité de long (en incluant les murs d’approche), avec une dénivelée de Modèle:Unité à mi-marée ;
- le lac artificiel de Miraflores fait Modèle:Unité et se trouve Modèle:Unité au-dessus du niveau de la mer ;
- l’écluse de Pedro Miguel de Modèle:Unité de long est la dernière partie de la montée avec une dénivelée de Modèle:Unité ;
- la coupe Gaillard fait Modèle:Unité de long à une altitude de Modèle:Unité, et passe sous le pont Centenaire ;
- la rivière Chagres (río Chagres), cours d’eau naturel amélioré par un barrage sur le lac Gatún, parcourt Modèle:Unité vers l’ouest pour se jeter dans le lac Gatún ;
- le lac Gatún, un lac artificiel formé par le barrage Gatún, transporte les navires sur Modèle:Unité ;
- les écluses de Gatún comportent trois étapes pour une longueur totale de Modèle:Unité et ramènent les navires au niveau de la mer ;
- un canal de Modèle:Unité forme l’approche vers les écluses du côté Atlantique ;
- la baie Limón (bahía Limón), un immense port naturel, procure un mouillage pour les navires en attente de transit et fait Modèle:Unité jusqu'à la digue extérieure.
Le transit total par l’entrée du canal côté Pacifique jusqu'à la digue du côté Atlantique est de Modèle:Unité. Le marnage maximum du Pacifique est de Modèle:Unité (Modèle:Unité à marée haute et Modèle:Unité à marée basse) ; la dénivelée à Miraflores varie donc de Modèle:Unité à la pleine mer à Modèle:Unité à la basse mer. Du côté Atlantique, le marnage n’excède pas Modèle:Unité<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Samuel F. Hildebrand, The Panama Canal as a Passageway for Fishes, Zoologica (New York), 1939.</ref>. Le niveau moyen de la mer du côté Pacifique est en moyenne Modèle:Unité plus haut que du côté Atlantique<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « Sea Level: Frequently asked questions and answers », Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL).</ref>.
La baie Limón du côté Atlantique est un mouillage protégé par une digue ; cependant, sa capacité n’est plus adaptée au nombre et à la taille des navires utilisant le canal, et de nombreux navires attendent au mouillage en dehors de la baie. Le mouillage côté Pacifique est ouvert mais protégé par la topographie du golfe.
Écluses
Modèle:Article détaillé Les parties les plus spectaculaires du canal sont les écluses. À l'origine, celles-ci sont larges de Modèle:Unité et comportent une longueur utilisable de Modèle:Unité<ref>Modèle:Ouvrage.</ref>. La profondeur disponible varie mais la profondeur minimum est de Modèle:Unité dans la partie sud des écluses Pedro Miguel<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Ces dimensions déterminent la taille maximum des navires, le Panamax. Toutes les écluses du canal vont par paires : deux séries parallèles d’écluses se trouvent sur chacun des trois sites, autorisant en principe le passage des navires simultanément dans les deux directions. Cependant, les grands navires ne peuvent pas se croiser à grande vitesse dans la coupe Gaillard ; en pratique, le trafic est alterné et les deux voies des écluses ne sont utilisées que dans une direction à la fois.
Chaque chambre est remplie avec Modèle:Unité d’eau ; l’eau entre par gravité par un réseau de conduites sous chaque chambre. Les navires sont tractés par de petites locomotives appelées « mulas<ref group="n">« Mules », d’après ces animaux utilisés traditionnellement pour tirer des barges.</ref> » sur des rails disposés sur les murs des écluses. Les plus petits bateaux sont amarrés par des amarres tenues à la main.
Lacs Gatún et Alajuela
Modèle:Article détaillé Le lac Gatún et la rivière Chagres sont des composants clés du canal, permettant la traversée des navires sur une partie importante de l’isthme. Le lac est également un réservoir, emmagasinant l’eau permettant aux écluses de fonctionner durant la saison sèche. La formation du lac et l’agrandissement de la rivière ont été effectués grâce au barrage Gatún sur la rivière Chagres<ref>Modèle:Ouvrage.</ref>. La vallée d’origine a ainsi été inondée. Près d’un siècle plus tard, les souches d’acajou remontent encore à la surface, et les troncs à demi submergés peuvent représenter un danger pour les bateaux s’aventurant en dehors des chenaux balisés.
Il existe un petit raccourci à travers le lac, appelé la « coupe Banana », utilisé par les yachts et les autorités du canal afin d’éviter le trafic important. Plusieurs îles sont situées sur le lac Gatún, dont l’île Barro Colorado, abritant l’Institut tropical de recherche du Smithsonian.
Le volume d’eau utilisé pour les navires passant les écluses, conjugué aux variations saisonnières des précipitations au Panama compliquent le maintien du niveau d’eau du lac Gatún, en particulier pendant la saison sèche. Un barrage supplémentaire, le barrage Madden a été construit sur la Chagres, créant le lac Alajuela (aussi connu sous le nom de lac Madden), procurant une réserve d’eau supplémentaire pour le canal<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « Madden Dam », CZBrats.com.</ref>.
Franchissement du canal
Il existe plusieurs moyens de franchir le canal. Au sud, côté Pacifique, le pont des Amériques est un pont routier majeur, ouvert en 1962 ; pendant de nombreuses années, c'était le seul moyen de franchir le canal. Avant sa construction, le trafic routier empruntait un ferry à ce même endroit. Plus au nord, près des écluses Miraflores, on trouve un pont tournant routier et ferroviaire. Ouvert en 1942, il ne peut fonctionner qu'en l’absence de trafic maritime, et est rarement utilisé à présent<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « Photographie : L’ouverture du pont Miraflores », CZBrats.com.</ref>. Au même endroit, un petit pont routier tournant est intégré dans la structure de l’écluse ; il est également peu utilisé.
Un moyen de franchissement plus récent est le pont Centenaire au-dessus de la coupe Gaillard, au nord des écluses Pedro Miguel. Terminé en 2004 et ouvert à la circulation en 2005, il comporte six voies pour les automobiles.
Un troisième pont, le pont de l'Atlantique a été inauguré en août 2019. Comme son nom l'indique, il permet de traverser le canal du côté Atlantique, à proximité de Colón, entre les écluses Gatún et la baie Limón, remplaçant le ferry utilisé à cet endroit.
Enfin, un dernier pont tournant est incorporé aux écluses Gatún, utilisable uniquement lorsque les écluses sont fermées, et avec une très faible capacité<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
En plus des franchissements publics, les employés affectés au canal utilisent les portes des écluses lorsqu'elles sont fermées.
-
Le pont Centenaire.
Droits de passage
Les droits de passage dans le canal sont décidés par l’Autorité et sont basés sur le type de navire, la taille et le type de cargaison<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Ceux-ci ont rapporté, en 2006, Modèle:Unité de dollars.
Pour les porte-conteneurs, les droits dépendent du nombre d’EVP (nombre standardisé de conteneurs). Au Modèle:Date-, le droit était de Modèle:Unité par EVP, devant monter à Modèle:Unité le Modèle:1er mai 2006 et à Modèle:Unité le Modèle:1er mai 2007 ; un porte-conteneurs Panamax peut transporter jusqu'à Modèle:Unité. Les droits sont réduits pour les navires lèges.
La plupart des autres navires doivent payer un droit selon leur tonnage, exprimé en « tons » correspondant à des volumes de Modèle:Unité cubes (Modèle:Unité). Le calcul lui-même est relativement complexe. En 2006, ce droit est de Modèle:Unité pour les premières Modèle:Nombre, Modèle:Unité par ton pour les Modèle:Nombre suivantes, et Modèle:Unité par ton ensuite. Comme pour les porte-conteneurs, la taxe est réduite pour les navires lèges.
Les navires plus petits payent une taxe dépendant de leur longueur. En 2006, cette taxe est de :
| Longueur totale | Taxe ($) |
|---|---|
| < Modèle:Unité | 500 |
| > Modèle:Unité < Modèle:Unité | 750 |
| > Modèle:Unité < Modèle:Unité | 1 000 |
| > Modèle:Unité | 1 500 |
La taxe la plus élevée jamais payée l’a été le Modèle:Date- par le porte-conteneurs Andronikos de l’armateur chinois COSCO, rebaptisé Cosco Shipping Panama pour l'occasion<ref name="pari" />, tiré au sort pour effectuer le premier passage officiel le jour de l’inauguration<ref name="wkt">Modèle:Lien web.</ref> et s'éleva à Modèle:Unité (environ Modèle:Unité)<ref>Modèle:Lien web.</ref>. La taxe la moins élevée était de Modèle:Unité, payée par l’aventurier américain Richard Halliburton qui parcourut le canal à la nage en 1928<ref>Modèle:Lien web.</ref>. La taxe moyenne est de Modèle:Unité.
Problèmes actuels
Plus de Modèle:Unité après son ouverture, le canal continue de connaître un grand succès et arrive à faire face aux besoins malgré l’évolution exponentielle du commerce maritime. Il existe toutefois un certain nombre de problèmes actuels et potentiels<ref>Modèle:Article.</ref>.
Efficacité et entretien
Après le retrait des États-Unis, des doutes sont apparus concernant la capacité des nouveaux propriétaires à maintenir efficacement le canal en fonctionnement. Ces doutes se sont révélés infondés puisque l’efficacité de la gestion du canal semble s’être améliorée sous la direction panaméenne<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Une mesure de l’efficacité est le temps moyen mis par un navire pour traverser le canal, dénommé Canal Water Times (CWT). D’après l’ACP, le CWT diminue. Le nombre d’accidents est également ces derniers temps au plus bas<ref>Modèle:Lien web « »], .</ref>.
Des volumes croissants de marchandises importées d’Asie qui étaient auparavant débarqués sur la côte ouest des États-Unis, traversent maintenant le canal pour aller jusqu'à la côte est<ref name="Lipton">Modèle:Article</ref>. Le nombre total de navires ayant emprunté le canal durant l’exercice financier 1999 était de 14 336, ce chiffre après être tombé à 13 154 en 2003, en partie en raison de facteurs économiques mondiaux, est remonté à 14 011 en 2005. Cependant, cette évolution s’est doublée d’un accroissement constant de la taille moyenne des navires et du nombre de navires Panamax en transit ; le tonnage est ainsi passé de Modèle:Nombre de tonnes en 1999 à Modèle:Nombre de tonnes en 2005<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref name="acptraffic" />. Malgré l'effet néfaste des navires de grande taille sur la vitesse de transit (par exemple, l’impossibilité de se croiser dans la coupe Gaillard), cette évolution de la circulation s’est accompagnée d’un accroissement significatif de la capacité du canal. Le canal afficha un record de trafic le Modèle:Date- avec Modèle:Nombre en transit en un seul jour<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Modèle:Quoi a investi près d’un milliard de dollars dans l’élargissement et la modernisation du canal, dans le but d’accroître la capacité de Modèle:Pourcentage<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Modèle:Quoi cite un grand nombre d’améliorations, incluant l’élargissement et la rectification de la coupe Gaillard pour permettre le croisement de gros navires, une plus grande profondeur dans le canal de navigation du lac Gatún pour améliorer l’approvisionnement en eau, et le dragage des entrées Atlantique et Pacifique du canal. Pour cela, de nouveaux navires ont été commandés : une barge de forage, une drague à élinde traînante, et entrepris un accroissement de la flotte de remorqueurs de Modèle:Pourcentage. La flotte des locomotives doit aussi être améliorée, Modèle:Unité de rails renouvelés, et les systèmes de gestion des écluses remplacés. Des améliorations ont déjà été effectuées dans le système de gestion de la circulation<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Le retrait des États-Unis a permis au Panama de vendre de l’électricité produite par les barrages, dont seulement Modèle:Pourcentage est nécessaire au fonctionnement du canal.
Capacité
Le canal permet à présent le transit de bien plus de navires que prévu par ses concepteurs. En 1934, la capacité maximum du canal était estimée à Modèle:Unité de tonnes par an<ref>Gerstle Mack, The Land Divided - A History of the Panama Canal and Other Isthmian Canal Projects, 1944.</ref>. Comme noté plus haut, la capacité gérée en 2005 atteignait Modèle:Nombre de tonnes, soit plus du triple.
Malgré les améliorations apportées, il est prévu que le canal approche bientôt de sa capacité maximale. Une complication supplémentaire est la proportion de navires proches de la taille Panamax en transit, qui ne cesse de s’accroître, et qui pourrait mener à une réduction du nombre de navires pouvant transiter.
Concurrence
Malgré sa position prépondérante durant de nombreuses années, le canal doit faire face à la concurrence d’autres routes. La construction d’un canal au Mexique ou en Colombie capable d’accueillir des navires post-Panamax a été envisagée, et il existe au moins trois propositions pour la construction de liens au projet de canal du Nicaragua, un canal post-Panamax proposé par le gouvernement, et deux propositions privées de voies ferrées reliant les deux côtes<ref>Modèle:Lien web, une analyse de plusieurs solutions de transport routier et maritime au Nicaragua, par Inter Press Service.</ref>.
Des critiques ont été émises à propos des augmentations de tarifs du canal, suggérant que le Canal de Suez pourrait devenir une solution de remplacement viable pour les navires venant d’Asie vers la côte est des États-Unis. La demande pour le canal de Panama ne cesse pourtant d’augmenter.
Le taux de fonte des glaces de l’océan Arctique a conduit à plusieurs spéculations sur l’utilisation du passage du Nord-Ouest, en supposant qu'il deviendrait viable à moyen terme. L’utilisation du passage ferait économiser Modèle:Unité à la route Asie-Europe par rapport au canal de Panama, conduisant à un report possible de la circulation vers cette route. Cependant certains problèmes territoriaux ne sont toujours pas résolus<ref>Levon Sevunts, « Northwest Passage redux », The Washington Times, 12 juin 2005.</ref>,<ref>Michel Comte, « Conservative Leader Harper Asserts Canada’s Arctic Claims », defencenews.com.</ref>.
Environnement
Le canal, en mettant en connexion deux océans à une latitude à laquelle ils étaient isolés depuis des millions d'années et en concentrant le passage de navires venus de tous les grands ports du monde, a été et reste un puissant facteur de dispersion d'espèces introduites et d'espèces envahissantes.
Les navires et l'entretien des installations (écluses notamment) sont responsables de pollutions épisodiques. La déforestation des abords du canal, les curages et les éclusées toujours plus fréquentes remettent en suspension des sédiments qui rendent l'eau plus turbide et eutrophe.
En isolant physiquement et biologiquement (hormis pour les oiseaux, chauve-souris et certains insectes migrateurs) l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud, ce canal a été une cause majeure de fragmentation écologique et de perte de biodiversité<ref name=FramentCanalPanam>Modèle:Article.</ref>. Le canal de Suez, qui a isolé l'Afrique de l'Asie, pose le même problème, mais bien moins gravement, car creusé sur des milieux infiniment moins riches pour la biodiversité. Ces deux canaux n'ont fait l'objet d'aucune mesure conservatoire ni compensatoire à l'époque de leur creusement, et les projets d'agrandissement du canal de Panama n'incluent pas de mesures soutenant véritablement les efforts de restauration d'un réseau écologique panaméricain. Des infrastructures de type écoduc sur une telle largeur posent par ailleurs des défis techniques. Un ou plusieurs passages en tunnel ou en tranchée couverte permettraient une reconnexion des deux sous-continents, mais ne semblent pas envisagés.
Le canal de Panama connaît des difficultés d'approvisionnement en eau. La quantité d'eau stockée dans le lac Gatún diminue, en grande partie à cause de la déforestation. Chaque fois qu'un navire passe dans le canal, Modèle:Unité d’eau sont déversés dans la mer<ref>Modèle:Lien web].</ref> ; bien qu'il y ait assez de précipitations pour renouveler annuellement l’eau du lac, elle ne suffit plus en saison sèche. La forêt tropicale jouait traditionnellement un rôle de tampon en absorbant et relâchant progressivement l'eau (propre) dans le lac. Comme la végétation se réduit, les eaux de pluie s’écoulent plus rapidement et des torrents de boue se déversent dans le lac qui s'envase. Pendant la saison sèche, l’eau peut ainsi manquer. En mai 2019, le niveau de l'eau a drastiquement baissé après plusieurs mois de sécheresse. Il s'agirait de la période la plus sèche connue dans l'histoire du canal<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Pendant plusieurs semaines de l'été 2023, seuls 32 navires d'un tirant d’eau maximal de 13,41 mètres sont autorisés à traverser le canal chaque jour, contre environ 36 en temps normal<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Présence chinoise
Modèle:Section à sourcer Avant la prise de possession, en 1999, du canal, le gouvernement du Panama avait négocié un contrat de Modèle:Nombre pour la gestion des terminaux à conteneurs du canal (principalement deux terminaux aux entrées Pacifique et Atlantique) avec une compagnie chinoise, Hutchison Whampoa, basée à Hong Kong, dont le propriétaire Li Ka-shing est l’homme le plus riche de Chine, la compagnie a fusionné en juin 2015 avec Cheung Kong Holdings pour former un nouveau conglomérat nommé CK Hutchison Holdings. Certains Américains ont émis des critiques à ce sujet, alléguant que cela ouvrirait la voie à une occupation par l’armée chinoise et la maîtrise du canal, ou même la possibilité d’une attaque chinoise vers les États-Unis depuis les ports en question. Le gouvernement de Panama répliqua que la Chine n’opérait que dans les ports et non sur le canal, et que le gouvernement américain avait toujours le droit d’intervenir militairement si nécessaire.
Travaux d'agrandissement
Un projet d’élargissement similaire à celui de 1939 qui pourrait permettre un plus grand trafic a été considéré<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Le Modèle:Date-, la BBC rapporta qu'un projet d’élargissement avait été approuvé par le gouvernement du Panama, celui-ci approuvé par référendum le Modèle:Date- à Modèle:Pourcentage des suffrages<ref>Jane Monahan, « Panama Canal set for $7.5bn revamp », BBC News, Modèle:Date-.</ref>,<ref>Paulo A. Paranagua, « Un chantier géant pour élargir le canal de Panama », Le Monde du 17/08/2006, Modèle:Lire en ligne.</ref>.
Les travaux d'élargissement ont été officiellement lancés le Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web.</ref>, lors d'une cérémonie à laquelle participaient l'ancien président américain Jimmy Carter ainsi que les chefs d'État du Salvador et du Nicaragua. La première tranche du chantier a été confiée à la société panaméenne Constructora Urbana S.A.
Les travaux d'élargissement ont été terminés et inaugurés en 2016.
Réalisation d’un troisième ensemble d’écluses
Deux nouveaux jeux d’écluses ont été réalisés : une à l’est des écluses de Gatún en place, l’autre au sud-ouest des écluses de Miraflores, chacune desservie par un canal d’approche. Chaque ensemble mène directement du niveau de la mer au niveau du lac Gatún et non en deux étapes comme précédemment au niveau des écluses Miraflores / Pedro Miguel. Les nouvelles écluses comportent des portes coulissantes, doublées par sécurité, et sont longues de Modèle:Unité, larges de Modèle:Unité, et profondes de Modèle:Unité, permettant le transit de navires larges de Modèle:Unité, d’une longueur de Modèle:Unité et d’un tirant d’eau de Modèle:Unité, correspondant à un porte-conteneurs de Modèle:Unité.
Ces nouvelles écluses sont opérées en complément des autres écluses.
Les canaux d’approche font Modèle:Unité à Miraflores (contournant le lac Miraflores). Chaque canal a une largeur de Modèle:Unité, ne permettant la circulation que dans un sens pour les navires nommés Modèle:Citation ou Modèle:Citation<ref name="tro">Modèle:Lien web.</ref>. Les autres canaux seraient élargis jusqu'à Modèle:Unité sur les portions droites et Modèle:Unité sur les courbes. Le niveau maximum du lac Gatún a été relevé de Modèle:Unité à Modèle:Unité.
Chaque ensemble d’écluses est accompagné de neuf bassins de réutilisation d’eau, trois par chambre. Chaque bassin fait environ Modèle:Unité de large, Modèle:Unité de long et Modèle:Unité de profondeur. Alimentés par gravité, ils permettent de réutiliser Modèle:Pourcentage de l’eau utilisée pendant chaque transit. Les nouvelles écluses consomment donc Modèle:Pourcentage de moins d’eau que les actuelles pour un volume presque doublé. Ceci a été fait pour permettre le fonctionnement de ces nouvelles écluses sans avoir de nouveaux réservoirs. L’accroissement de profondeur du lac Gatún et la montée de son niveau maximum améliorent la capacité de stockage.
Travaux effectifs
Un troisième pont au-dessus du canal est en cours de construction en 2016 vers Colon par l'entreprise française Vinci. Ce sera le plus long tablier construit par celle-ci. Il facilitera le désenclavement de toute la région située à l’ouest du Canal sur la côte Atlantique<ref name="tro" />.
Le coût estimé à l’origine du projet est de Modèle:Nombre de dollars américains, il subit une hausse de Modèle:Nombre Md$<ref name="wkt" /> et 20 mois de retard<ref name="pari">Modèle:Lien web.</ref>.
Entre dix et soixante-dix chefs d'État, dont les présidents américain Barack Obama, chinois Xi Jinping<ref name="wkt" />, taïwanaise Tsai Ing-wen et chilienne Michelle Bachelet<ref name="pari" />, assisteront à la cérémonie d’ouverture le 26 juin 2016. Le porte-conteneurs Andronikos de l’armateur chinois COSCO, baptisé Cosco Shipping Panama pour l'occasion<ref name="pari" />, a été tiré au sort pour effectuer le premier passage officiel le jour de l’inauguration<ref name="wkt" />.
Il permettrait de porter la capacité maximale du canal à Modèle:Nombre de tonnes par an en 2025. Les tarifs seraient toujours calculés sur la base du tonnage et non des écluses utilisées. L’ouverture des nouvelles écluses était prévue à l'origine en octobre 2014. Les anciennes écluses, qui auront alors Modèle:Unité, seront davantage disponibles pour la rénovation<ref name=acpthird/>.
Problèmes
Des litiges survenus entre le GUPC, consortium responsable de la construction Modèle:Incise et l’Autorité du canal de Panama ont entrainé des grèves. Le blocage dura plusieurs mois avant que le conflit ne se règle. Plus tard, à la mise en eau des écluses du côté Pacifique, des fissures sont apparues dans les structures en béton, entraînant des fuites importantes. Un supplément de ferraillage s’est avéré nécessaire, impliquant des travaux importants dans les parois de béton provoquant plusieurs mois de retard<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Le Modèle:Date-, l’agrandissement du canal est inauguré, après Modèle:Unité de travaux, par le président panaméen, Juan Carlos Varela.
En 2019, des améliorations supplémentaires sous la forme d’un troisième lac sont à nouveau nécessaires pour maintenir le trafic habituel dans les conditions météorologiques prévues du fait du réchauffement climatique. Le militant écologiste Félix Wing Solís avertit le gouvernement que construire de nouveaux lacs « aux dépens des forêts irait à l’encontre du but recherché<ref>Modèle:Lien web.</ref> ».
Articles connexes
- Projet de canal du Nicaragua
- Isthme de Tehuantepec, autre possibilité de canal.
Notes
Modèle:Références
Références
Sources
- Modèle:Article.
- Modèle:Ouvrage.
- Modèle:Ouvrage
- Modèle:Article.
- Modèle:Ouvrage.
- Le Canal de Panama, épisode docufiction de la série Les Sept Merveilles du Monde Industriel de la BBC, diffusé en 2003.
Bibliographie
- Modèle:Article.
- Philippe Bunau-Varilla, Panama, la création, la destruction, la résurrection, Paris, Plon, 1913, Modèle:P..
- Modèle:Article, planches 7 à 12 {{#if:|https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k612614q/f474%7C{{ #if: bpt6k612614q/f474 |{{ #if: | {{{t}}} | lire en ligne]}} | {{ #if: |[{{{1}}} lire en ligne]|lire en ligne}} }} sur Gallica}}.
- Modèle:Article.
- Modèle:Article.
Liens externes
Modèle:Autres projets Modèle:Article audio
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site de l’autorité du canal.
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Panama Canal History Museum.
- Structurae : canal de Panama.
- Canal de Panama (site du jour).
Modèle:Palette Modèle:Portail Modèle:Méta bandeau{{#ifeq:|| {{#if:||}} |}}{{#if:||{{#switch:9864341
|oldid=
|XXXXXX=
|XXXXXXX=
|XXXXXXXX=
|#default={{#if:9864341||}}
}}
}}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
